疫情之下│建设工程,想说“延期”不容易
工程签证的重要性与难度:工程签证是承包人证明工期顺延的重要依据,但实践中往往难以取得。发包人或监理人可能因各种原因拒绝出具签证。无签证时的举证方式:在无签证情况下,承包人应举证证明其提出过延期申请,并提供充分证据证明符合施工合同约定或法律规定的延期事由。
浙江省疫情期间开发延期政策主要涵盖房地产开发资质、工程建设工期、商品房买卖合同履约及其他支持政策方面,具体如下:房地产开发资质延期疫情期间,房地产开发企业资质延期仍需遵循既有规定,包括满足注册资本、开发经营年限、房屋建筑面积累计竣工等标准,未出台与疫情直接相关的特殊政策。
珠海市疫情工期延期支持文件主要包括以下两份:《关于新冠肺炎疫情影响下房屋市政工程施工合同履行和工程价款调整的指导意见》(珠建市〔2020〕12号):该文件由珠海市住房和城乡建设局发布,主要目的是为了解决疫情防控对建设工程造价的影响,维护参建各方合法权益。

广东省广州市建设工地新冠肺炎疫情工程可以计取费用
〖A〗、防疫成本可以列入工程造价。分析说明:政策依据:近日,郑州市住建局发布了《疫情防控期间支持建筑企业复工复产的实施意见》,其中明确规定,自2月13日起,将防疫成本列入工程造价。青岛市住建局也发布了相关通知,明确由于疫情防控措施落实产生的实际费用可列入工程造价成本。
〖B〗、因疫情常态化防控发生的防疫费用,可计入工程造价。
〖C〗、对于直接参与疫情防控的医务人员和防疫工作者,国家提供了相应的补贴。具体标准包括:直接接触待排查病例或确诊病例的工作相关人员,中央财政按照每人每天300元发放补助;参加疫情防治的其他医务人员和防疫工作者,中央财政按照每人每天200元发放补助。
〖D〗、时刻保持应急状态。严格落实领导干部带班和重要岗位24小时值班及事故信息报告制度,及时有效应对突发情况,并按规定程序和时限,及时上报信息。以上即为住建部关于全面加强房屋市政工程施工工地新冠肺炎疫情防控工作的通知内容,各施工工地应严格按照通知要求执行,确保疫情防控工作落实到位。
商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的施工单位怎样处理_百度...
商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的,施工单位可以将工程工期顺延。以下是具体解释及法律依据:工期顺延的合理性:由于新冠疫情属于不可抗力因素,即不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,因此导致的商品房开发项目施工工期逾期,施工单位有权申请工期顺延。
商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的施工单位可以采取的办法是施工单位应当收集政府要求停工以及允许复工的文件,并及时书面告知发包方。证明在施工单位无过错的情况下,因遵从政府要求而导致的工期延误,该延误期间为不可抗力因素导致,不属于施工单位违约,工期应当相应顺延。
通过仲裁或诉讼等法律途径解决争议。综上所述,施工单位在面对因新冠疫情导致的商品房开发项目施工工期逾期时,应援引不可抗力条款,及时通知建设单位,协商调整合同工期,并保留相关证据以应对可能的争议。
工期顺延权利:如果因新冠疫情或疫情防控措施导致工期延误,承包人有权请求顺延工期。通知与证明义务:承包人应及时向发包人发出书面通知,说明不可抗力和受阻情况,并提供必要的证明,如政府发布的停工通知、疫情防控措施文件等。避免损失扩大:承包人应采取措施避免或减轻损失的进一步扩大,这是承包人的责任。
本文来自作者[admin]投稿,不代表瑞泰号立场,如若转载,请注明出处:https://hbrt119.cn/zsfx/202510-3980.html
评论列表(4条)
我是瑞泰号的签约作者“admin”!
希望本篇文章《【疫情期间施工,疫情期间施工许可证办理延期一年】》能对你有所帮助!
本站[瑞泰号]内容主要涵盖:本站内容主要涵盖
本文概览:疫情之下│建设工程,想说“延期”不容易 工程签证的重要性与难度:工程签证是承包人证明工期顺延的重要依据,但实践中往往难以取得。发包人或监理人可能因各种原因拒绝出具签证。无签证时的举证方式:在无签证情况下,承包人应举证证明其提出过延期申请,并提供充分证据证明符合施工合同约...